Договор подряда

на ремонтно-отделочние работы № 1/001

г. Курск « ____»______ 2010г.

________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик»

действующий от своего имени с одной стороны, и                                            именуемый

в дальнейшем «Подрядчик», , заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по

ремонтно-отделочным работам по адресу: __________________________________________

_______________________________________________________________________________

1.2. Работы выполняются по перечню работ (Приложение№1) предварительно согласованным

с Заказчиком, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются из материалов и расходного быстро изнашивающегося инвентаря

Заказчика.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работу надлежащего качества. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

2.1.2. Выполнить работу в срок , указанный в п. 4.2. настоящего договора.

2.1.3. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход

работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно

поставить об этом в известность Заказчика .

2.1.4. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 3-х дней с момента наличия у

Подрядчика необходимых материалов для выполнения работ , и авансового платежа.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.2.2. При нарушении со стороны Заказчика графика оплаты строительно-отделочных

работ, приостановить производство работ до возобновления финансирования

согласно графику платежей (Приложение№2). Соответственно срок выполнения работ

увеличивается пропорционально.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего

договора .

2.3.2. Обеспечить доступ подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.3.3. Перечислить Подрядчику аванс, в согласованном Сторонами размере, указанному в

графике платежей (Приложение№2) являющимся неотъемлемой частью настоящего

договора.

2.3.4. Принять выполненные работы не позднее трёх дней после уведомления об их

выполнении Подрядчиком и оплатить указанные работы на условиях договора или

дать мотивированный отказ от их принятия;

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не

вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Заказчик не в праве запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих

строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом

технические и эксплутационные характеристики объекта.

2.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством строительных работ, соблюдением сроков

строительства, целевым использованием Подрядчиком выделенных Заказчиком средств

2.4.4. Оказывать содействие Подрядчику при производстве ремонтно-строительных работ.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, перечень и количество которых согласованы Сторонами, составляет

______________________________________________________________________

3.2. На дополнительные работы не указанные в перечне составляется дополнительное

соглашение.

3.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора (стоимости работ) осуществляется по

Фактичным выполненным работам наличным платежом Подрядчику, согласно графику выполнения этапов работ (Приложение №2), подписанному Подрядчиком и Заказчиком.

3.4. Окончательный расчет производится не позднее 1-го дня после подписания актов

выполненных работ Заказчиком.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении трёх дней с момента

получения авансового платежа в размере _______________________________ рублей.

4.2. При необходимости изменения срока окончания или начала работ каждая из сторон обязана

сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов до наступления такой

необходимости.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного

исполнения Заказчиком и Подрядчиком своих обязательств;

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору

Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим

Законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения срока оплаты Заказчиком он уплачивает

Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день.

5.3. В случае нарушения одной из сторон своих обязательств, другая вправе расторгнуть

договор с оплатой фактически произведенных затрат.

5.4. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от исполнения договора в натуре,

кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику в пределах стоимости

работ, в которых выявлены недостатки.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,

будут по возможности решатся, путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту оказания услуг.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение

любой из своих обязанностей, если их неисполнение будет являться следствием

непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, война или военные действия,

террористические акты, землетрясения. Если перечисленные выше или другие аналогичные

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему

Договору, то срок исполнения этих обязательств отодвигается соразмерно времени действия

соответствующего обязательства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы должна без промедления, однако

не позднее трех календарных дней с момента их наступления письменно известить другую

Сторону о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также

о предполагаемых сроках прекращения. Сторона также без промедления, однако не позднее

трех календарных дней должна известить другую Сторону в письменном виде о

прекращении этих обстоятельств.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут являться действительными,

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих

сторон.

8.2. Все подписанные Сторонами приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору

являются его неотъемлемой частью.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры

идентичны, и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один

экземпляр настоящего Договора.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик ______________________________ Подрядчик

______________________________

______________________________

Приложение№1/

к Договору подряда

на ремонтно-отделочные работы №1/001

от ______________

Стоимость ремонтно-отделочных работ

			кол.	цена	итог
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Приложение№2

к Договору подряда

на ремонтно-отделочные работы № 1/001

от ______________

График оплаты и этапов выполненных работ

№п/п	Наименование работ	Срок окончания	Стоимость	Примечание
1
2
3
	Итого:

Подписи Сторон:

Заказчик ______________________________ Подрядчик ___________________________